分享好友 材讯汇首页 频道列表

怎么解决装修矛盾?装修合同签订的流程

2016-07-28 16:359140
广告位出租装修合同是装修工程中最主要的法律文件。当所有的设计和工程预算都谈妥后,签订装修合同是装修开工前必须履行的一道手续。目前,装修管理较为成熟的城市的建委或者建设局都制定有标准合同。那么装修合同要注意哪些问题呢?

怎么解决装修矛盾?装修合同签订的流程

装修合同的构成:

1、工程主体

(1)施工地点名称:这是合同的执行主体。

(2)甲乙双方名称:这是合同的执行对象。

2、工程项目:包括序号、项目名称、规格、计量单位、数量、单价、计价、合计、备注(主要用于注明一些特殊的工艺做法)等,这部分多数按附件形式写进程预算(报价)表中。

3、工程工期:包括工期为多少天、延期的违约金等。

4、付款方式:对款项支付手法的规定。

5、工程责任:对于工程施工过程中的各种质量和安全责任作出规定。

6、双方签章:包括双方代表人签名和日期;作为公司一方,还应有公司章。

合同中常用字眼的使用方法和注意事项:

签订装修合同时,能做出规定的内容和项目一定要详细写明。有些人可能会找朋友装修,碍于情面,事先没有签订详细的合同,以致日后出现很多无休止的磨擦,最后连朋友都做不成了。下面小编介绍一些合同中常用字眼的使用方法。

1、关于项目。例如:客厅地面铺600mm×600mm国产佛山XX牌耐磨砖(应指定样品)。

2、关于单位

(1)天花角线、踢脚线、腰线、封门套等的单位用“米”。

(2)木地板乳胶漆墙纸防盗网等的单位用“平方米”。

(3)家具、门扇、柜台等用“项”、“樘”等单位。有必要标明这些项目的报价单位及报价,例如:“按正立面平方数计算,每平方米600元。”单位应使用国内通用的法定计量单位,切忌使用英制等单位。可以计算面积的子项应避免使用“项”来表达。

装修老延期?先分析好原因再针对解决

装修旺季又要来临了,许多业主选择在这个时候进行装修,他们在装修前期已经做好了充分了准备,希望自家新房的装修能在预定的时间内完成,殊不知在装修过程 中,或多或少会遇到一些工期延误的情况,那么是什么原因造成装修工期延误?我们怎么做可以防止装修延期呢?造成装修工期延误的原因:装修预算:装修的预算 少怎么办,读完你就不用为此发愁大家都知道装修前需要做装修预算,然而对于装修新手来说,面对装修....

3、关于数量,有两种方法:

(1)按实际测量后,加入损耗量,在合同内标定。日后不再另行计算。

(2)按单价,再乘以实际工程量。这是一种做多少算多少的做法。

建议用方法:在签订合同前确认工程数量,然后在合同内标明,以防一些奸商用“低预算高结算”的伎俩诈财。

4、关于备注

一些工艺、做法应标明。例如:“衣柜:表面用红榉面板、内衬白色防火板,主体为15mm大芯板。”

5、关于违约

不管是业主违约,还是装修公司违约,都可以用经济手段进行惩罚和赔偿。一般违约金大约是工程总额的千分之一至三。但需要提醒的是,要注意这个千分之几的写法。有一些人故意在千分之几后面加上元字。这就等于实际的罚款为一(或几)元的千分之几,即几厘钱,一分钱都不够。

6、关于管理费用

所谓的管理费用包括小区管理处收取的各种行政管理费用。有一些管理处对有些项目不一定收费;有一些乱收费的管理处却无处不钻,施维护费、电梯使用费、工人管理费(/日)、出入证押金、出入证费、临时户口办证费等。乱收费的管理处是最令装修公司头痛的,所以越来越多的装修公司要求这些费用由业主支付,不再计算入工程预算之中。

7、关于税金

在绝大部分城市,税金是在装修公司的营业收入中收取的。深圳市近两年开始收取专门的装修税,它是通过大厦或小区管理处收取的,而不是通过企业报税的形式收取的。这些,都有必要明确承担者。

8、关于签章

由于日前装修市场操作上的混乱,有些所谓装修公司实际上是挂靠或假冒某装修公司的名义,因此笔者建议,业主方在签订任何法律文件时,除非对方是正规装修公司的法人代表,否则最好要求对方注明签字人的身份证号码。

装修合同签约原则:

原则1、查看装饰公司是否具有资质证书。

原则2、查看装饰公司是否有工商营业执照。

原则3、查看装饰公司用的是否是上海市工商局颁布的装饰工程施工合同。

原则4、装饰公司的设计方案是否完成。

原则5、核对公司名称和合同上的名称是否相同。

原则6、检查合同是否盖的装饰公司总部的合同专用章,而不是分部的章或其他章。

原则7、审核报价,看一看装饰公司执行的是否是行业指导价,否则不要轻易签订。

原则8、审核合同附件是否齐备,认真阅读并审核合同补充协议。

原则9、在某些情况下,除与装饰公司签订合同以外,还可能需要有市场作为第三方认证。


装修合同签订应避免的事项:

1、书面文件不全

经双方认可的工程预算书以及全套设计、施工图纸,均为合同有效构成要件。有些装饰公司在与消费者签定装修合同时,这些书面文件不齐全,给以后进行家装工程带来了隐患。消费者应把以上三项文件及支付费用的单据妥善保存。

2、合同主体不明晰

合同中应首先填写甲方、乙方名称和联系方式,很多公司只盖一个有公司名称的章,必须要求装饰公司将内容填满,并进行核对。此外,还应注意签定合同装修公司名称,是否与合同最后盖章的公司名称一致。

3、权利义务不清

为保证工程顺利进行,装修合同中规定了甲乙双方应尽的义务。装修过程中,难以避免出现偶然因素影响施工进度,比如施工现场的安全问题、施工人员身体状况等等,在合同中应逐一细化,让双方的责任归属更加明确。

4、增减项未加入合同

如果在施工过程中,因为施工项目的增减或其他因素,须对原合同进行变更的,消费者与装修公司必须协商一致,并签定书面的变更协议,与此相关的工期、工程预算及图纸都要做出变更,并经双方签字确认

5、监理概念模糊

合同中规定了可以实行工程监理,作为工程监理人,其身份是独立于装修公司之外的。如果家装公司承诺为消费者提供免费监理,应在合同中对装修工程的质量监督效果进行约定

装修合同签订前注意事项:

1、装修合同签订不能急

装修合同是装修工程中最主要的法律文件。当所有的设计和工程预算都谈妥后,签订装修合同是装修开工前必须履行的一道手续。很多消费者在面临签合同时,就开始急躁,希望尽快和装饰公司签合同,尽快进入施工阶段。但是在此建议消费者,签合同不能着急,需要各方面做好了解,谈好设计和预算等后才签合同,以防止吃亏。

2、必须检查装修公司的手续是否齐全

一个合法经营的装饰公司,营业执照是必要的。现在很多公司都开设了分支机构,对这样的公司还应该检查对方是否有法人委托书。提醒千万不要和只有一张营业执照复印件的人谈家装工程,因为谁也不知道那是不是真的。

签订装修合同七防范:

防范一:注意公司合法规范性

选择装饰公司,必须确认其是否有工商营业执照,国家建设部门颁发的一、二、三级装饰施工资质证书;选择了有合法手续的装饰公司,在出现装修纠纷时向有关执法部门投诉,也能找到其负责人或公司,方便业主维权。

防范二:合同内容明细化

前期和装饰公司沟通,认真审核设计图和装修预算造价表。看设计是否令你满意(不得破坏房屋结构)。报价有无漏项,材料规格及各项报价是否明确、合理;这样一来你也非常清楚自己家中用的材料是怎样的质量,如果不满意还可以更改,同时也不会让自己的装修预算超支。当然施工过程中如需增减项目,需提前告知业主,出具相关手续,并按合同约定,支付相关费用。

防范三:明确责任及违约赔偿内容

在与企业签订由国家工商行政管理总局制定的《家庭居室装饰装修工程施工合同》时,一定要明确双方责任、施工工期等,如有特殊要求则另行约定;对于造成延误方应对对方负赔偿责任。

防范四:验收把关流程化

按合同约定时间提供装修所需材料。材料数量、质量、规格等应符合设计要求,应有商家的质量检验报告,材料交接时,业主和装饰公司双方应签字认可,就不会发生业主后期发现“偷梁换柱”的问题。

防范五:出具正规发票

业主按合同约定时间按时分期支付装修费用,费用一定要交装饰企业财务部门,开具收款凭证;避免在经济上产生纠纷。

防范六:隐蔽工程严格把关

认真进行隐蔽工程(水电线路改造和木作、吊顶基层完工)验收,如发现有质量问题,要求施工方整改合格经业主认可签字后,再进入下道工序。

防范七:付款方式规范化

工程竣工时,业主应全面进行工程质量验收。工程质量、工期符合合同要求,业主按照合同约定付剩余款项,施工方交付钥匙,开具工程保修单;保修期限:一般项目2年、防水保修5年。保修期内,在正常使用情况下如出现问题,由施工单位免费进行维修;如属使用不当,施工单位维修时只收取成本费。

装修合同纠纷如何解决?

业主遇到无良装修公司,出现装修合同纠纷应该如何解决呢?是打碎牙齿自己咽下去?还是勇敢站出来去尽力维护自己的合法权益。大部分人应该都会选后者吧,但是大家知道出现这种情况有哪些方法解决么?

1、解决装修纠纷的法律法规

针对装修纠纷,有关部门制订了一些规定。如《中华人民共和国消费者权益保护法》、建设部[997]60号《建设工程质量投诉处理暂行规定》、建设部[997]9号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》等法规。《家庭居室装饰装修管理试行办法》第十五条规定,发生了家庭居室装饰装修纠纷,可以向当地建设行政主管部门或者其指定的机构进行投诉,也可以向当地人民法院提起民事诉讼。

2、解决装修纠纷的五大途径

依据《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十三条规定,消费者与经营者发生消费者权益争议时,可以通过下列途径解决:

(1)与装修公司协商解决

(2)业主请求消费者协会调解

(3)向有关行政部门申诉

(4)根据与装修公司达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁

(5)向人民法院提出诉讼但必须注意,一般情况下,如提请了仲裁,便不得再向法院提出诉讼。

3、解决装修纠纷的流程

此外,行业规定对纠纷的解决也提供了诸多方法。如一些家居装饰市场规定,解决纠纷按下述流程进行:投诉——调解部受理——质检部根据合同及图纸进行现场核查——调解部、质检部依核查结果进行调解——若双方达成协议则进行维修或返工;若未达成协议或不履行协议,申请仲裁或向法院起诉。

4、解决装修纠纷应有的心态:和平协商

万一出现了纠纷,只要双方心平气和地协商,承担该承担的责任,纠纷便能解决。自己协商不成,一般也只要行政部门出面就可以顺利加以解决。但如果涉及的标的较大或其他对生活影响甚大的纠纷且协商不成,最正规、最有权威和有效的方法只能是打官司了。

装修细节,家居装修时需要注意哪些装修细节?

装修细节,家居装修时需要注意哪些装修细节?第一、严防水路改造;卫浴间的给排水线路最好不要做太大改动,如果要改动时,要根据具体情况而定,如洗衣机的 型号不同,上下水的位置也会有所不同,因此水路不动最好。装修省人工,怎么装修才能节省人工费?学会四招轻松搞定!怎么装修才能节省人工费?学会四招轻松 搞定!装修的时候不仅是一件非常让人头疼,而且还非常的费钱,因此很多业主都想知道怎么才能减少装修......

【温馨提示】本文内容和观点为作者所有,本站只提供信息存储空间服务,如有涉嫌抄袭/侵权/违规内容请联系QQ:727533600 删除!
广告位出租
反对 0
举报 0
收藏 0
打赏 0
评论 0
更多您可能感兴趣的资讯
装修常识,如何做好豪华家装的装修预算?
装修常识,如何做好豪华家装的装修预算?在装修准备中,装修预算报价是其中一个小环节。环节虽小,但大多业主对其重视不够。同时,在装修预算报价中,其隐藏的漏洞多,不易发现。如果不够重视,就容易导致浪费钱。因此,在和装修公司洽谈的时候,一定要注意。下面,就由建材之家小编为你讲解一下豪华家装装修预算中的一些问

0评论2023-02-26104

装修常识,家装拆除工程注意事项,家装拆除工程中的注意事项有哪些?
装修常识,家装拆除工程注意事项,家装拆除工程中的注意事项有哪些?改造老房子,是需要勇气的,这意味着破旧立新。家居结构的改造是因为旧结构存在着一些不合理的因素,为了舒适及实用,就得大刀阔斧的进行改造。很多网友认为二次装修会更省钱更简单,实际上比第一次装修还要麻烦,一定要请专业的家装公司帮忙完成,不然不

0评论2023-02-20123

装修常识,常见家装石膏吊顶造型设计方法有哪些?
装修常识,常见家装石膏吊顶造型设计方法有哪些?每个人对美都有不同的理解,家装风格也是千千万万的,对于家装石膏吊顶造型设计也千奇百怪,但是一般常见的家装石膏吊顶造型设计方法有七种,下面就和建材之家小编一起去了解一下哪七种吧。第一、穹形吊顶视觉特点:穹形吊顶即拱形或盖形吊顶。适用房间:多见于别墅,适合层

0评论2023-02-20118

装修常识,“装修禁区”具体指哪些地方呢?
装修常识,装修禁区具体指哪些地方呢?你知道吗?很多地方是我们不能动的哦!这些地方我们就把它称为装修禁区。在不了解其中构造而擅自拆改的话,不但会影响房子的整体美观度,还会给自家或者邻居带来一定的安全隐患。那这些装修禁区具体指哪些地方呢?第一、承重墙装修中不能拆改承重墙,许多人都知道。但什么样的墙是承重墙

0评论2023-03-17196

装修常识,秋冬二手房装修注意哪些事项?
装修常识,秋冬二手房装修注意哪些事项?由于季节的变化,秋冬装修也会出现部分问题,尤其是二手房装修,如果装修不谨慎,麻烦也会很多,而且极易引起邻里关系的紧张。一起和建材之家小编一起去了解一下吧!二手房一般房龄较老,装修时不能忽视以下几点:1.闭水试验不能省。老房的卫生间和厨房防水层年久失修,防渗漏效果大

0评论2023-03-15183

装修常识,墙上涂刷乳胶漆还是贴壁纸?
装修常识,墙上涂刷乳胶漆还是贴壁纸?墙上涂刷乳胶漆还是贴壁纸?很多业主在选择墙面装饰材料时都会遇到这个难题。为了让大家更好地了解乳胶漆和壁纸的差异,我们在种类、价格、花色、施工方式等多个方面进行比较,希望能给您的选择带来帮助。效果:壁纸乳胶漆乳胶漆可自由选择颜色,但最多只能刷出纹理的特殊效果,不能刷出

0评论2023-03-15255

更多相关产品信息

0成交¥26.00

平邑县瑞达木制品厂厂家直销木胶合板 多层厨柜板 家装建材多层板 免漆实木多层板 装饰板

0成交¥75.00

常州中创幕墙材料有限公司爆款定制外墙装饰材料 家装金属建材单曲双曲铝单板 铝合金天花

0成交¥82.00

常州中创幕墙材料有限公司氟碳木纹铝单板 办公室家装U型造型装饰天花 波浪格栅铝方通厂家

0成交¥0.00

佛山市金尚亿金属制品有限公司家装金属玄关隔断定制不锈钢花格屏风生产厂家

0成交¥5600.00

苏州康舒达桑拿设备有限公司四川德阳汗蒸房装修报价 桑拿房安装 康舒达家用汗蒸房定制

0成交¥5000.00

苏州康舒达桑拿设备有限公司江苏淮安汗蒸房装修报价 桑拿房安装 康舒达家用汗蒸房定制

0成交¥8000.00

苏州康舒达桑拿设备有限公司浙江杭州汗蒸房装修报价 桑拿房安装 康舒达家用汗蒸房定制

0成交¥6000.00

苏州康舒达桑拿设备有限公司四川绵阳汗蒸房装修报价 桑拿房安装 康舒达家用汗蒸房定制
输入关键词搜索更多
更多城市地区全国城市联盟